В Арбитражный суд Брянской области обратился индивидуальный предприниматель с исковым заявлением к ГАОУ «Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области» о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
- Согласно исковому заявлению, между предпринимателем и ГАОУ «Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области» заключен договор на поставку оборудования для пищеблока учреждения.
- По условиям договора поставка должна быть осуществлена до 29 мая.
- Истец отмечает, что фактически договор был подписан ответчиком только 20 мая, в связи с чем у поставщика оставалось крайне ограниченное время для исполнения. Ситуация также усугублялась тем, что оборудование является нестандартным и изготавливается на заказ, а завод-изготовитель находился на майских каникулах до 19 мая.
1 июня ответчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора, ссылаясь на нарушение срока поставки, и отказался принимать товар, который был доставлен предпринимателем 2 июня.
Полагая, что со стороны заказчика имело место злоупотребление правом и нарушение принципа добросовестности, истец обратился в арбитражный суд.
- Исковое заявление принято судом к производству, предварительное судебное заседание назначено на 29 июня.